Договор обслуживания электрохозяйства образец

Договор эксплуатации или обслуживания электроустановок

Договор обслуживания электрохозяйства образец

В соответствии с действующим законодательством Электротехническое обслуживание электроустановок, сетей и оборудования зданий и сооружений является обязательным для всех организаций не зависимо от формы собственности.

В составе предприятия имеется Электротехническая лаборатория, аттестованный инженерный и технический персонал, необходимая материально-техническая база. Заключение договора на техническое обслуживание гарантирует бесперебойную работу электрических сетей Вашего предприятия.

Экономическая выгода — Стоимость обслуживания, как правило, не превышает сумму должностного оклада штатного электрика, а зачастую значительно ниже.

С заработной платы сотрудника Вы дополнительно платите налоги, а выплаты по договору обслуживания вы относите на затраты предприятия и тем самым уменьшаете налоговые выплаты предприятия. Штатного сотрудника Вы должны обеспечить инструментом и спецодеждой так же оплатить его аттестацию и обучение.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: урок: техническое обслуживание электрооборудования

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения бытовых вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь по ссылке ниже. Это быстро и бесплатно!

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

  • ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ТОЭ)
  • ЗВОНИТЕ НАМ ПО ТЕЛ: +7-978-787-61-31 +38-050-332-45-05
  • Обслуживание электроустановок и электрооборудования
  • Договор на обслуживание электрохозяйства образец бланк
  • О компании
  • Обслуживание электрохозяйства
  • Обслуживание и ремонт электроустановки

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. .

Довольно большое количество оборудования и различных приборов на промышленных предприятиях работают от электрических сетей.

Большое количество потребляющих приборов требует и специальной электросистемы, позволяющей безопасно использовать промышленный электрический ток для собственных нужд.

Так как работа с электричеством требует специальных знаний, предприятиями, со специализированными обслуживающими компаниями, заключается договор на обслуживание электрохозяйства собственника за определённую плату.

Исполнитель договора. Электрохозяйство предприятий и организаций, помимо того, что может быть весьма обширным и разветвлённым, требует и специальных правил обращения с ним. С электричеством шутить нельзя, неправильная эксплуатация электроприборов может привести к довольно трагическим последствиям.

Исходя из этого, договор на обслуживание следует заключать только с такой компанией, у которой работа с электрооборудованием является основным профилем деятельности и имеющей все необходимые разрешения и доступы для работы с электричеством. Условия договора.

Иные условия, как обычно, могут вноситься в соглашение после согласования их между участниками отношений.

Правовое обеспечение договоров на обслуживание электрохозяйства происходит в соответствии с правилами, применяемыми для договоров оказания услуг гражданским законодательством страны.

Так как работа с электрическим током потенциально опасна, требования безопасности к электрохозяйству, выдвигаемые заказчиком, обязательно нужно учитывать при составлении соглашения на бумаге.

Ниже расположен типовой бланк и образец договора на обслуживание электрохозяйства вариант которого можно скачать бесплатно. Типовая форма и пример договора на обслуживание электрохозяйства.

Остались вопросы?

Архангельская обл. Астраханская обл. Башкортостан Башкирия Белгородская обл. Брянская обл. Бурятия Владимирская обл. Волгоградская обл. Вологодская обл. Воронежская обл. Дагестан Еврейская обл. Ивановская обл. Иркутская обл. Кабардино-Балкария Калининградская обл.

Калмыкия Калужская обл. Камчатская обл. Карелия Кемеровская обл. Кировская обл. Коми Костромская обл. Краснодарский край Красноярский край Курганская обл.

Курская обл. Липецкая обл. Магаданская обл. Марий Эл Мордовия Москва и Московская обл. Мурманская обл. Нижегородская Горьковская Новгородская обл. Новосибирская обл. Омская обл. Оренбургская обл.

Орловская обл. Пензенская обл. Пермская обл. Приморский край Псковская обл. Ростовская обл. Рязанская обл. Самарская обл. Санкт-Петербург и область Саратовская обл. Саха Якутия Сахалин Свердловская обл.

Северная Осетия Смоленская обл. Ставропольский край Тамбовская обл. Татарстан Тверская обл. Томская обл. Тува Тувинская Респ. Тульская обл. Тюменская обл. Удмуртия Ульяновская обл. Уральская обл. Чечено-Ингушетия Читинская обл. Введите Ваш промо-код:. E mail:. Эти статьи и документы могут быть Вам полезны Договор на обслуживание холодильного оборудования образец бланк.

Договор об оказании услуг образец бланк. Договор оказания услуг по ремонту оборудования. Договор об оказании платных образовательных услуг образец бланк.

Клиентам Образцы документов Статьи Вопросы Отзывы. Рассказать о сайте друзьям. Сообщить другу. В закладки.

Любое использование информации с ресурса должно сопровождаться активной ссылкой на сайт uristhome. Домашний юрист. Все права защищены.

Уважаемые Руководители организаций, Предприниматели, Владельцы электроустановок! Вы прекрасно понимаете важность надежного и безопасного электроснабжения Вашего бизнеса. Залогом этого является своевременное осуществление технического обслуживания электроустановок, выполнить которое можно несколькими способами:.

Техническое обслуживание электроустановки — необходимая и важная процедура для содержания сети электроснабжения в работоспособном и безопасном состоянии.

Неисправности электроустановки ведут к простоям офиса, склада, магазина, аптеки, что выливается в значительные убытки.

Гораздо проще и надежнее заключить договор на Техническое обслуживание электроустановки Потребителя, где будет четко прописано время реагирования и устранения неисправности, порядок и сроки проведения регламентных работ.

ООО “Спецэнергоразвите” предлагает комплексное техническое обслуживание электроустановок. Мы имеем проектно-конструкторские подразделения, электромонтажные и строительные бригады и высококлассное оборудование.

Суммарная мощность энергетических объектов, обслуживаемых нашей компанией, составляет несколько десятков мегаватт.

Комплексное техническое обслуживание и ремонт электроустановок осуществляется нашими специалистами в рамках полученных разрешений и гарантирует нашим клиентам поддержание системы электроснабжения в рабочем состоянии и в требуемых характеристиках и режимах.

Обслуживание электроустановок и электрооборудования

Термины, которые используются в настоящем Договоре, соответствуют положениям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей — ПТЭЭП утв. Приказом Минэнерго РФ от Перечень оказываемых Исполнителем в рамках настоящего Договора услуг согласован в Приложении к настоящему Договору.

Исполнитель выполняет свои обязательства по настоящему Договору собственными или привлеченными силами. Исполнитель приступает к их выполнению непосредственно после предоставления Заказчиком всех необходимых материалов если Сторонами достигнута договоренность о необходимости предоставления материалов Заказчиком , документации, иной необходимой информации в соответствии с п.

Договора и предоставления условий, необходимых для оказания услуг Исполнителем. Приказами Минэнерго РФ от

Договор на обслуживание электрохозяйства образец бланк

Исполнитель по заданию Заказчика обязуется обеспечивать проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги.

Объем технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов определяется необходимостью поддержания работоспособности электроустановок, периодического их восстановления и приведения в соответствие с меняющимися условиями работы.

На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок составляются годовые планы графики , утверждаемые Сторонами. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и размерах, установленных настоящим договором.

Эксплуатационное обслуживание электроустановок — необходимое условие для их эффективной и долговечной работы.

У нас есть все лицензии на обслуживание электроустановок. Обслуживание электрооборудования — важный процесс для поддержания сети электроснабжения в рабочем, а главное безопасном состоянии.

Неисправность электроустановки ведет к простоям магазина, офиса, аптеки, склада, что приводит к значительным убыткам.

При заключении договора на обслуживание электроустановки будут четко прописаны время реагирования и ликвидации неисправности, сроки и порядок выполнения регламентных работ.

О компании

Электроустановки, которыми располагают частные лица или организации, должны обслуживаться специально подготовленным персоналом, имеющим разрешение на проведение такого рода работ.

В штате большинства компаний нет таких специалистов, поэтому руководители обращаются к сторонней организации, подписывая договор на обслуживание электроустановок.

Ответственность за состояние электроустановок владелец оборудования делит с электроснабжающей организацией распределение ответственности происходит в соответствии с актом разграничения.

При копировании материалов, активная ссылка на источник обязательна. Все права защищены. На верх. КрымЭнергоАльянс электромонтажные работы любой сложности.

Электромонтажные работы Получение ТУ Проектирование Расчет несущей способности опор ВЛ Заключение договоров Договор услуг по совместному использованию опор Электролаборатория Электролаборатория цены Защита от перенапряжения Обслуживание электроустановок Ответственный за электрохозяйство Подача отчетов Договор.

Обслуживание электрохозяйства

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. .

Довольно большое количество оборудования и различных приборов на промышленных предприятиях работают от электрических сетей.

Большое количество потребляющих приборов требует и специальной электросистемы, позволяющей безопасно использовать промышленный электрический ток для собственных нужд.

Договор на обслуживание электрохозяйства. По правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) для помещений с.

Обслуживание электрохозяйства или электроустановки в настоящее время является неотъемлемой составляющей в эксплуатации зданий и сооружений или отдельных их помещений и электрооборудования.

Заключая договор с нашей компанией Вы получаете гарантированное посещение электриком Ваших объектов согласно графика, а при необходимости или аварийных ситуациях срочный выезд электрика, в т.

В электроустановках до В оперативно-ремонтный персонал, обслуживающий электроустановку, должен соответствовать специальным требованиям контролирующих органов.

Обслуживание и ремонт электроустановки

Специальная форма заказа. Договор на техническое обслуживание электроустановок необходимо заключать всем организациям, не имеющим собственного электротехнического персонала. Для мелких организаций это ответственный за электрохозяйство, а для крупных организаций со сложным технологическим оборудованием это служба эксплуатации.

Пункт 1. Эксплуатацию электроустановок потребителей должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал.

В зависимости от объема и сложности работ по эксплуатации электроустановок у потребителей создается энергослужба, укомплектованная соответствующим по квалификации электротехническим персоналом.

Допускается проводить эксплуатацию электроустановок по договору со специализированной организацией.

Спешим уведомить всех клиентов о расширении списка оказываемых услуг.

Страница с официальными благодарностями от клиентов. В процессе эксплуатации любых объектов, на которых используется электрооборудование, обязательно требуется его обслуживать.

Сущность обслуживания электроустановок заключается в их поддержании в работоспособном состоянии и, при необходимости, в восстановлении, путём проведения проверок, испытаний и ремонтных работ.

Периодичность обслуживания зависит от назначения электрооборудования и условий эксплуатации и требований к надёжности. Обслуживание электроустановок, которым занимаются специалисты нашей лаборатории, ставит перед собой такие задачи:.

Договор действующий поэтому легко применяйте его в своей трудовой деятельности. Перечнем работ по техническому обслуживанию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора Приложение1. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В случае, если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора не заявит о его расторжении, договор продляется на тех же условиях на следующий календарный год. Количество пролонгаций не ограничено. Чистка изоляторов, бака, масломерных стекол, приборов.

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам. Перейти к основному содержанию.

Источник: https://russkiyrestaurant-spb.ru/oborudovanie-i-materiali/dogovor-ekspluatatsii-ili-obsluzhivaniya-elektroustanovok.php

Договор на обслуживание электрохозяйства образец скачать бесплатно

Договор обслуживания электрохозяйства образец

Под дополнительными услугами и/или работами стороны понимают услуги и/или работы, не указанные в Приложении № 1 к Договору, выполняемые Исполнителем на условиях настоящего Договора по заявкам Заказчика при возникновении соответствующей необходимости.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги по техническому обслуживанию электрической сети и электрооборудования в помещениях по адресу: ______________. 2.2.

Заказчик обязуется создать необходимые условия для осуществления технического обслуживания, принимать оказанные услуги и оплачивать их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 2.3.

На обслуживание принимается электрооборудование, находящееся в эксплуатации в исправном состоянии, которое проверяется и заверяется представителем Исполнителя в присутствии представителя Заказчика. 2.4.

Федерации (рубль) на расчетный счет . При этом обязанности в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком со счета .

8.

Ответственность сторон

8.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.

8.2.

Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

8.3.

Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

8.4.1.

За нарушение сроков оплаты оказанных Услуг, уплачивает пени в размере процентов от стоимости несвоевременно оплаченного этапа Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более процентов от стоимости несвоевременно оплаченного этапа Услуг.

8.4.2.

8.

Договор на обслуживание электрохозяйства образец скачать бесплатно mp3 музыку

Внимание Довольно большое количество оборудования и различных приборов на промышленных предприятиях работают от электрических сетей.

Большое количество потребляющих приборов требует и специальной электросистемы, позволяющей безопасно использовать промышленный электрический ток для собственных нужд.

Так как работа с электричеством требует специальных знаний, предприятиями, со специализированными обслуживающими компаниями, заключается договор на обслуживание электрохозяйства собственника за определённую плату.

Исполнитель договора Электрохозяйство предприятий и организаций, помимо того, что может быть весьма обширным и разветвлённым, требует и специальных правил обращения с ним. С электричеством шутить нельзя, неправильная эксплуатация электроприборов может привести к довольно трагическим последствиям.

1.3.

Договор на обслуживание электрохозяйства образец скачать бесплатно музыку

Внимание Довольно большое количество оборудования и различных приборов на промышленных предприятиях работают от электрических сетей.

Большое количество потребляющих приборов требует и специальной электросистемы, позволяющей безопасно использовать промышленный электрический ток для собственных нужд.

Так как работа с электричеством требует специальных знаний, предприятиями, со специализированными обслуживающими компаниями, заключается договор на обслуживание электрохозяйства собственника за определённую плату.

Исполнитель договора Электрохозяйство предприятий и организаций, помимо того, что может быть весьма обширным и разветвлённым, требует и специальных правил обращения с ним. С электричеством шутить нельзя, неправильная эксплуатация электроприборов может привести к довольно трагическим последствиям.

1.3.

Все споры и разногласия, возникающие при заключении и исполнении настоящего Договора, Стороны будут стараться разрешать путем переговоров в рамках соблюдения претензионного порядка: посредством телефонных переговоров, писем, личных встреч, обмена факсимильными сообщениями и средствами электронной почты. 8.2.

В случае если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, и/или Сторона, в адрес которой была направлена претензия, не направляет ответ на данную претензию, такие споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.

Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все условия, оговоренные сторонами в настоящем Договоре, являются существенными.

Такими работами может заниматься только оперативно-ремонтный персонал.

При плановой проверке инспектор Энергонадзора требует и договор на техническое обслуживание и ответственного за электрохозяйство.

Самостоятельно техническое обслуживание электроустановки может проводить только специально сформированная служба эксплуатации, но это целесообразно только для крупных предприятий.

Существует несколько способов решить проблему ответственного за электрохозяйство: 1.

Обучить собственный персонал из числа административно-технического персонал (Руководитель, Главный энергетик, Главный инженер и т.д.) в специальном учебном комбинате и назначить приказом по организации ответственного и заместителя ответственного. 2. Назначить приказом руководителя организации ответственным для небольшого помещения бытового назначения.

Электрический патрон – не более 3 шт. 5. Участок электросети – не более 1,5 м.

Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство

Договориться о правилах периодического и экстренного обслуживания, способах и порядке расчета, методах контроля за исполнением работы.Иные условия, как обычно, могут вноситься в соглашение после согласования их между участниками отношений.

Правовое обеспечение договоров на обслуживание электрохозяйства происходит в соответствии с правилами, применяемыми для договоров оказания услуг гражданским законодательством страны.

Важно Так как работа с электрическим током потенциально опасна, требования безопасности к электрохозяйству, выдвигаемые заказчиком, обязательно нужно учитывать при составлении соглашения на бумаге.

В случае если Заказчик в течение 7 (Семь) дней с момента получения уведомления от Исполнителя заявит письменный отказ от новой стоимости услуг, то услуги не оказываются, а настоящий Договор считается расторгнутым после проведения Сторонами взаиморасчетов. 3.7.

В случае согласия Заказчика с новой стоимостью услуг, сторонами заключается Дополнительное соглашение к настоящему договору. 3.8.

Расходные материалы (лампы, розетки, выключатели и прочие материалы) необходимые для проведения работ оплачиваются Заказчиком отдельно, не позднее 3 (Трех) банковских дней со дня, следующего за днем выставления Исполнителем соответствующего коммерческого счета.
3.9.

Все платежи по настоящему договору производится в рублях переводом денежных средств Заказчиком посредством платежных поручений на указанный Исполнителем расчетный счет.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1.

Перечень материалов и деталей, используемых Исполнителем при оказании услуг в течение 1 месяца.

Меню

Заказчик обязуется создать необходимые условия для осуществления технического обслуживания, принимать оказанные услуги и оплачивать их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 2.3.

На обслуживание принимается электрооборудование, находящееся в эксплуатации в исправном состоянии, которое проверяется и заверяется представителем Исполнителя в присутствии представителя Заказчика. 2.4.

Перечень ежемесячных услуг, оказываемых Исполнителем в рамках настоящего Договора, согласован в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2.5.

Для обмена документацией стороны используют следующие адреса электронной связи: — со стороны Исполнителя: [email protected] — со стороны Заказчика: _________________. 9.3.

В случае изменения организационно-правовой формы, юридического адреса или платежных реквизитов сторон, последние обязаны в 10-дневный срок со дня, следующего за днем такого изменения, письменно уведомить об этом друг друга.

Риск неблагоприятных последствий, вытекающих из несвоевременного извещения, несет сторона, не известившая другую сторону.
9.4.

Настоящий Договор подписывается в двух экземплярах, по одному для Заказчика и Исполнителя, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Стороны в знак согласия с положениями настоящего Договора ставят под каждой из его страниц свои подписи, заверив своими фирменными печатями.

10.

Договора, в полном объеме и оформленных надлежащим образом обязан либо принять услуги, указанные в Акте, подписав Акт, либо направить письменные мотивированные возражения к Акту.

5.3. Стороны пришли к соглашению, что если в течение рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1 Договора, не представил нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору письменные мотивированные возражения к Акту, то Акт считается подписанным , а Услуги, указанные в Акте принятыми . 5.4.

Срок устранения недостатков составляет рабочих дней со дня получения письменного мотивированного возражения , указанного в п. 5.2 Договора.

5.5.

Услуги считаются оказанными надлежащим образом в случае подписания Сторонами Акта только при условии передачи всех документов, указанных в п.

По возникновению необходимости (не реже раза в полугодие) По согласованию сторон Правила тех.

эксплуатации электроустановок потребителя.

Согласно Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок Производится запись в журнале выполненных работ 5 Выполнение работ, направленных на изменение конфигурации системы, которые не противоречат техническим условиям безопасной эксплуатации и стабильной работе системы: перемещение /добавление элементов (розеток, оборудования, выключателей и т.д.), замена, добавление и перемещение кабеля электросети.

В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.

Внимание ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ Исполнитель обязан: 2.1.

Должностная инструкция для ответственного за электрохозяйство

В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.2. Граница эксплуатационной ответственности Исполнителя определяется объемом внутридомовой территории, а именно ограничена наружной границей стен объекта (обслуживаемого помещения, здания).

Источник: https://zhbi-servis.ru/dogovor-na-obsluzhivanie-elektrohozyajstva-obrazets-skachat-besplatno

Договор на техническое обслуживание электроустановок и другого электрооборудования – скачать образец

Договор обслуживания электрохозяйства образец

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

заключили настоящий  (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1.

В соответствии с условиями Договора  обязуется по заданию  осуществить техническое обслуживание (далее по тексту – Услуги) оборудования (далее по тексту – Оборудование), а обязуется оплатить Услуги. Услуги указаны в Перечне услуг (Приложении №  к Договору), которое является неотъемлемой частью Договора.

1.2.

Техническое обслуживание Оборудования включает в себя следующие услуги:

– подготовку и ввод в эксплуатацию Оборудования;

– выполнение обязательного объема работ по профилактическому (предупредительному) осмотру и ремонту в определенные сроки;

– устранение возможных дефектов и замену дефектных деталей;

– технический инструктаж при вводе Оборудования в эксплуатацию, а также при его обслуживании и использовании;

– инспекцию в определенном объеме с определенной периодичностью; 

– плановую замену деталей по состоянию, наработке;

– проведение текущего и капитального ремонта;  

– снабжение запасными частями;

– .

1.3.

 обязуется оказать Услуги лично.

1.4.

Место оказания услуг: .

1.5.

 оказывает Услуги не реже  раз в .

1.6.

Объем и сроки незапланированного оказания Услуг определяются письменными заявками , которые подаются нарочно или телефонограммой (факсимильной связью). Стоимость указанных услуг входит в стоимость Услуг по Договору.

2.

Срок действия договора

2.1.

Договор вступает в силу с  и действует до .

3.

Срок оказания услуг

3.1.

Сроки оказания услуг определяются в Приложении № к Договору.

4.

Права и обязанности сторон

4.1.1.

Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором.

4.1.2.

Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.

4.1.3.

Не передавать полученную от  информацию, связанную с оказанием услуг по Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам .

4.1.4.

Выполнять условия и следовать рекомендациям, данным  по правильной эксплуатации и хранению Оборудования.

4.1.5.

Допускать к работе с Оборудованием, если подразумевается ее специфичность, только сотрудников, имеющих соответствующие допуски и разрешения.

4.2.1.

Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора.

4.2.2.

Осуществить по заявке  все виды технического обслуживания и ремонта Оборудования в строгом соответствии с техническими инструкциями завода изготовителя.

4.2.3.

Приступить к оказанию Услуг не позднее  рабочих дней с момента получения заявки от  .

4.2.4.

Осуществлять по заявке  поставку оригинальных запасных частей и расходных материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта Оборудования.

4.2.5.

Оказывать техническому персоналу  практическую и консультационную помощь при эксплуатации Оборудования.

4.2.6.

Передать Услуги  согласно условиям Договора.

4.2.7.

Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у  документацию .

4.2.8.

Восстановить оригиналы полученных от  документов в случае их утраты за свой счёт.

4.3.1.

Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность .

4.3.2.

Вызывать  во всех случаях неисправности Оборудования.

4.3.3.

Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты  фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.

4.4.1.

Требовать оплаты за оказанные Услуги.

4.4.2.

Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков  в порядке, предусмотренным ст. 9 Договора.

4.4.3.

Получать от  любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления  информации  имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.

5.

Порядок сдачи-приема услуг

5.1.

В течение   рабочих дней со дня окончания каждого этапа оказания Услуг  обязан представить  следующие документы нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору :

Отчет об оказанных услугах – 1 (один) экземпляр;

Акт сдачи-приема оказанных услуг (далее по тексту – Акт) – 2 (два) экземпляра;

Счет-фактуру – 1 (один) экземпляр, оформленный в соответствии с требованиями законодательства.

5.2.

В течение   рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1 Договора, в полном объеме и оформленных надлежащим образом  обязан либо принять услуги, указанные в Акте, подписав Акт, либо направить  письменные мотивированные возражения к Акту.

5.3.

Стороны пришли к соглашению, что если в течение   рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1 Договора,  не представил  нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору  письменные мотивированные возражения к Акту, то Акт считается подписанным , а Услуги, указанные в Акте принятыми .

5.4.

Срок устранения  недостатков составляет   рабочих дней со дня получения  письменного мотивированного возражения , указанного в п. 5.2 Договора.

5.5.

Услуги считаются оказанными  надлежащим образом в случае подписания Сторонами Акта только при условии передачи  всех документов, указанных в п. 5.1 Договора.

6.

Стоимость услуг

6.1.

Стоимость Услуг по Договору составляет   () руб., в т.ч. НДС  % в сумме  () руб.

6.2.

Стоимость Услуг включает в себя сумму расходов , связанных с оказанием Услуг.

7.

Порядок расчетов

7.1.

Оплата Услуг по Договору осуществляется в течение   банковских дней со дня осуществления Сторонами сдачи-приема Услуг в соответствии с условиями Договора.

7.2.

Способ оплаты по Договору: перечисление  денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет . При этом обязанности  в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком  со счета .

8.

Основания и порядок расторжения договора

9.1.

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

9.2.

Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение  календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

9.3.

 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

9.3.1.

Неоднократного нарушения сроков оказания Услуг либо несвоевременного оказания Услуг по Договору   и более этапов и/или нарушения сроков оказания Услуг либо несвоевременного оказания Услуг по одному этапу на срок более  рабочих дней.

9.3.2.

Нарушения  обязанностей, предусмотренных п. 1.3 Договора.

9.3.3.

Оплаты  фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.

9.4.

 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

9.4.1.

В случае неоднократного нарушения сроков оплаты Услуг либо несвоевременной оплаты Услуг по Договору   и более этапов и/или нарушение сроков оплаты Услуг либо несвоевременной оплаты Услуг по одному этапу на срок более   рабочих дней.

9.4.2.

Полного возмещения убытков .

10.

Разрешение споров из договора

10.1.

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

10.2.

Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в п. 14 Договора.

10.3.

Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 10.2 Договора, не допускается.

10.4.

Срок рассмотрения претензионного письма составляет  рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

10.5.

Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в .  

11.

Форс-мажор

11.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

11.2.

Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее  календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

11.3.

Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

12.

Прочие условия

12.1.

Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

12.2.

Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

12.3.

Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

12.4.

Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

13.

Список приложений

13.1.

Приложение № — Перечень услуг.

13.2.

Приложение № — Акт сдачи-приема оказанных услуг(форма).

13.3.

Приложение № — Отчет исполнителя (форма).

14.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

Наименование:Наименование:
Адрес:Адрес:
Тел.:Тел.:
ОГРН:ОГРН:
ИНН:ИНН:
КПП:КПП:
Р/сч:Р/сч:
Банк:Банк:
БИК:БИК:
Кор/сч:Кор/сч:
От имени  __________ От имени  __________  

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/vozmezdnogo_okazaniya_uslug/tehnicheskoe_obsluzhivanie_jelektroustanovok/

Договор с электриком на обслуживание образец

Договор обслуживания электрохозяйства образец

Договор на оказание электромонтажных услуг образец. Тематика этого договора общестроительные работы, работы сантехников, электриков, услуги по ремонту. Скачать типовые образцы договоров на услуги электрика.

Вы найдете на нашем вебсайте договоры аренды, договоры о споре, брачные договоры, образцы приказов, образцы и бланки. Представленный текст является описанием образца договора подряда с электриком.

Когда стучат по трубам, раздается такой звук, договор на услуги электрика образец.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Договор подряда с электриком образец бланк
  • Договор электрика: оказание услуг, скачать образец, гарантия электрика.
  • Договор на обслуживание электрохозяйства образец бланк
  • Договор подряда с ИП “ЭЛЕКТРИК-РБ”

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Коммерческая недвижимость Ответы на Ваши вопросы Сергей Курманов

Договор подряда с электриком образец бланк

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами.

Юридическая Энциклопедия. . Если Вам необходимо выполнить какую-либо работу, требующую специальных знаний и навыков, лучше обратиться к профессионалам в конкретной области.

В частности, это касается работ с электричеством, где самодеятельность может быть просто опасной.

Необходимо обратиться к профессиональному электрику, но чтобы обезопасить себя от некачественного выполнения работы рекомендуется заключить с ним договор подряда.

Правила составления договора подряда. Договор подряда с электриком образец которого вы можете скачать на нашем сайте, является разновидностью договора подряда. Поэтому он должен отвечать следующим условиям:.

Подтверждение квалификации электрика. При заключении договора подряда с электриком следует запросить у него подтверждение квалификации.

Работы с электричеством сопряжены с опасностью, как было сказано выше, и для их выполнения требуются специальные знания и навыки.

Не следует верить на слово человеку, представляющемуся в качестве электрика. Законодательством Российской Федерации предусмотрены определенные документы, служащие подтверждением квалификации в той или иной профессии. В частности подтверждением квалификации электрика служит удостоверение электрика, содержащее допуск по электробезопасности.

При этом в зависимости от сложности работ допуски также различаются. Прием работ по договору подряда с электриком. После выполнения работ электриком оформляется еще одно приложение к договору — акт выполненных работ.

При условии, что работы выполнялись в строгом соответствии с техническим заданием, акт выполненных работ будет во многом дублировать техническое задание, указывая при этом на сроки выполнения отдельных этапов работы или всей работы в целом.

Составление акта является завершающей стадией оформления договора подряда с электриком. После подписания акта производится полный расчет за проделанную работу, и договор считается полностью исполненным.

Ниже расположен типовой бланк и образец договора подряда с электриком вариант которого можно скачать бесплатно. Типовая форма и пример договора подряда с электриком. Остались вопросы? Архангельская обл. Астраханская обл.

Башкортостан Башкирия Белгородская обл. Брянская обл. Бурятия Владимирская обл.

Волгоградская обл. Вологодская обл. Воронежская обл. Дагестан Еврейская обл. Ивановская обл. Иркутская обл. Кабардино-Балкария Калининградская обл. Калмыкия Калужская обл.

Камчатская обл. Карелия Кемеровская обл. Кировская обл. Коми Костромская обл. Краснодарский край Красноярский край Курганская обл. Курская обл. Липецкая обл. Магаданская обл. Марий Эл Мордовия Москва и Московская обл. Мурманская обл.

Нижегородская Горьковская Новгородская обл. Новосибирская обл. Омская обл. Оренбургская обл. Орловская обл. Пензенская обл. Пермская обл. Приморский край Псковская обл. Ростовская обл. Рязанская обл. Самарская обл. Санкт-Петербург и область Саратовская обл.

Саха Якутия Сахалин Свердловская обл.

Северная Осетия Смоленская обл. Ставропольский край Тамбовская обл. Татарстан Тверская обл. Томская обл. Тува Тувинская Респ. Тульская обл. Тюменская обл. Удмуртия Ульяновская обл. Уральская обл.

Чечено-Ингушетия Читинская обл. Введите Ваш промо-код:. Эти статьи и документы могут быть Вам полезны Договор подряда с бригадой строителей образец бланк. Договор подряда с физическим лицом.

Подряд с физическим лицом.

Подряд гк рф. Клиентам Образцы документов Статьи Вопросы Отзывы. Рассказать о сайте друзьям. Сообщить другу. В закладки. Любое использование информации с ресурса должно сопровождаться активной ссылкой на сайт uristhome. Домашний юрист. Все права защищены.

Договор электрика: оказание услуг, скачать образец, гарантия электрика

Договор на услуги электрика Типовой договор электромонтажные работы и услуги по электрике Проведение работ по ремонту электрики и электромонтажу по договору. Поиск по сайту.

Развести электрику в квартире или выполнить электромонтаж в офисе , а также провести электромонтажные работы в загородном доме или коттедже, наши специалисты помогут Вам в любое удобное для Вас время за приемлемые деньги с максимально высоким качеством проведения работ по электрике.

Замена электрики Ремонт электрики Монтаж электрики Где нужен электрик? Заключение договора на услуги электромонтажа и ремонта электрооборудования, как правило, включает в себя такие моменты как сроки оказания услуг, стоимость работ по монтажу и ремонту электрики , гарантийные обязательства со стороны электромонтажной организации, ответственность сторон заключивших между собой договор. Многие заказчики услуги электромонтажа , заблуждаясь, считают, что ответственной стороной после исполнения работ по ремонту, установке, монтажу и подключению электрооборудования, несет только исполнитель.

Выложенный договор на обслуживание электроустановок это образец для мелких объектов. Для крупных объектов мы готовим индивидуальный.

Вся электрика в квартире и доме: электропроект, электромонтаж, электроизмерения. Всё для людей интересующихся электрикой в своём доме. Услуги по электрике предлагаются в широком спектре:. Статьи, фото и видео, проекты. Проект электрики квартиры, дома, цена. Проект заземления: расчёт сопротивления. Договор электрика на услуги, гарантия. Статьи других разделов:.

Договор подряда с ИП “ЭЛЕКТРИК-РБ”

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. .

На все виды проведенных Компанией электромонтажных работ предоставляется гарантия, осуществляется гарантийное, послегарантийное и сервисное обслуживание сданных объектов.

Сервисное обслуживание электрики и электросетей. В течение долгих лет в нашей компании успешно развивался отдел эксплуатации и технического обслуживания электрических сетей. Вы можете с нами заключить договор на техобслуживание электроустановки выбранного вами объекта.

В разделе представлен договор на техническое обслуживание электрооборудования- образец документа. Чтобы составить и скчать договор на техническое обслуживание электрооборудования под ваши условия воспользуйтесь сервисом FreshDoc.

Техническое обслуживание электроустановок — это совокупность работ, включающих в себя обслуживание и ремонт электрооборудования, а также поддержание.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. .

Правовые особенности оформления договора на обслуживание электрохозяйства пример и форма, а также бесплатные советы адвокатов.

Специальная форма заказа. Договор на техническое обслуживание электроустановок необходимо заключать всем организациям, не имеющим собственного электротехнического персонала.

Для мелких организаций это ответственный за электрохозяйство, а для крупных организаций со сложным технологическим оборудованием это служба эксплуатации.

Договор на эксплуатацию электроустановки требуется реже, но для многих организаций это единственная возможность эксплуатировать электроустановку своего объекта.

.

.

.

Источник: https://zg-club.ru/finansovoe-pravo/dogovor-s-elektrikom-na-obsluzhivanie-obrazets.php

Про закон
Добавить комментарий