Образец договора сплит система монтаж продажа

Публичный договор-оферта

Образец договора сплит система монтаж продажа

на выполнение монтажа кондиционера.

1. Общие положения

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО “Климат-Мастер СПБ”, действующего на основании Устава (далее по тексту – Подрядчик) и содержит все существенные условия по выполнению монтажа кондиционера.

1.2.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты работ юридическое или физическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Подрядчик и Заказчик совместно — Сторонами настоящего договора.

1.3. В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Подрядчик предлагает Вам отказаться от выполнения работ.

1.4. Оферта – настоящий документ “Публичный договор-оферта по выполнению монтажа кондиционера ООО “Климат-Мастер СПБ”, опубликованный в сети Интернет по адресу: https://www.daikin-shop.ru/

1.5. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления Заказчиком действий, указанных в пункте 3.3. настоящей оферты. Акцепт оферты создает договор оферты.

1.6. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом Заказчиком работ Подрядчика по заключенному договору оферты.

1.7. Договор оферты – договор между Подрядчиком и Заказчиком на выполнение монтажа кондиционера, который заключается посредством акцепта оферты.

1.8. Подрядчик имеет право в любой момент изменять Прейскурант цен и условия настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Интернет-ресурсе по адресу: https://www.daikin-shop.ru/ не менее чем за один день до их ввода в действие.

2. Предмет публичной оферты

2.1. Подрядчик выполняет, а Заказчик принимает и оплачивает работы по монтажу кондиционера по адресу Заказчика.

2.2. Подрядчик выполняет следующие работы, входящие в базовый монтаж кондиционера:

– вывес наружного блока под окно, либо с лестницы;

– прокладка труботрассы (медные трубы, термоизоляция, дренаж, сигнальный кабель) длинной до 5 метров;

– бурение одного сквозного отверстия;

– подключение к электрической сети;

– пусконаладочные работы (настройка, тестирование).

В базовый монтаж не входит: штробление стен и работа альпиниста.

Монтаж кондиционера может производиться в два этапа.

2.3. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в п. 2.2. настоящей публичной оферты, своими силами или с помощью привлечения к выполнению работ третьих лиц (профессиональных альпинистов, механиков авто-вышек и прочий персонал, не входящий в штат Подрядчика ).

3. Стоимость и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работ Подрядчика:

3.1.1. Стоимость базового монтажа:

– 9000 рублей для моделей мощностью до 3,5 КВт (рассчитаны на 35 м2).

– 10000 рублей для моделей мощностью до 5 КВт (рассчитаны на 50 м2).

– 12000 рублей для моделей мощностью до 7 КВт (рассчитаны на 70 м2).

– 16000 рублей для моделей мощностью до 10 КВт (рассчитаны на 100 м2).

– Для моделей с притоком воздуха стоимость монтажа уточняйте у менеджера (монтаж воздуховода до пяти метров -1000 рублей).

– Стоимость установки внутреннего блока и запуска кондиционера -1900 рублей (при установке кондиционера в два этапа с повторным выездом монтажной бригады).

– Установка и настройка онлайн-контроллера Daikin – 5000 рублей.

В базовый монтаж не входит: штробление стен и работа альпиниста.

Все дополнительные услуги оплачиваются отдельно.

3.1.2. Стоимость отдельных работ:

– Штроба по монолиту: 2500 руб. погонный метр.

– Штроба по кирпичу: 900 руб. погонный метр.

– Работа альпиниста: от 5000 руб. точка.

– Короб под труботрассу (60×60 мм): 400 руб. погонный метр.

– Короб сетевой: 200 руб. погонный метр.

– Удлинение труботрассы: 750 руб. погонный метр.

– Удлинение сетевого кабеля: 200 руб. погонный метр.

– Бурение дополнительного отверстия: от 600 руб.

– Повторный выезд монтажной бригады: от 2000 руб.

3.2. Заказчик оплачивает работы, указанные в п. 2.2. настоящей публичной оферты, по факту окончания работ или по 100% предоплате.

3.3. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Подрядчика, оплачивает работы банковской картой либо вносит наличные денежные средства в кассу Подрядчика.

3.4. После проведения Заказчиком оплаты в полном объеме и зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, оплаты банковской картой либо оплаты в кассу Подрядчика, договор оферты вступает в силу.

3.5. Окончание работ по настоящей публичной оферте оформляется актом, подписываемым Сторонами.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Весь комплекс монтажных и пуско-наладочных работ производится Подрядчиком:

– при установке кондиционера в один этап – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, на которую назначен монтаж;

– при установке кондиционера в два этапа — по согласованию Сторон.

4.2. Дата окончания работ может быть изменена Сторонами в зависимости от срока предоставления Заказчиком помещения для выполнения работ, создания условий для работы, а также объема работы.

4.3. Подрядчик имеет право сдать работы досрочно.

5. Гарантия

5.1. Гарантийные обязательства распространяются на подтвержденные дефекты монтажных и пуско-наладочных работ.

5.2. Гарантия длится в течение 3 (трех) лет, при условии соблюдения требований производителя кондиционера по обслуживанию оборудования, которые указаны в гарантийном талоне. Начало гарантии фиксируется от момента подписания акта.

5.3.

В случае выхода оборудования из строя, его демонтаж осуществляется только после проверки оборудования на месте монтажа представителем Подрядчика или, при невозможности выезда на объект, по согласованию с Подрядчиком, после получения описания гарантийного случая.

После проверки на объекте, дополнительная проверка оборудования или его частей осуществляется только на ремонтной базе Подрядчика, при этом расходы на доставку оборудования или его частей на ремонтную базу Подрядчика и обратно к Заказчику несет Подрядчик.

5.4. Поставка новых узлов, частей или агрегатов, следующая из гарантийных обязательств, осуществляется Подрядчиком на условиях поставки по основному Договору, в дополнительно согласованные сроки ( не более 45 календарных дней).

5.5. В случае замены или поставки новых узлов, частей и агрегатов, сроки гарантии на данное оборудование остаются прежними.

5.6. Расходы по демонтажу оборудования с помощью привлечения к выполнению работ третьих лиц (профессиональных альпинистов), подлежащего гарантийному ремонту, и монтажу заменяемого оборудования с помощью привлечения к выполнению работ третьих лиц (профессиональных альпинистов) несет Заказчик.

6. Обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик обязан выполнить работы с надлежащим качеством, в полном объеме и в сроки, оговоренные в п. 4.1. настоящей публичной оферты.

6.2. Подрядчик обязан направить своих специалистов к Заказчику для устранения неисправностей оборудования, выявленных в гарантийный период эксплуатации.

6.3. По факту выполнения работ предоставить Заказчику оригинал акта.

7. Обязанности Заказчика

7.1. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о выявлении дефекта и предоставить Подрядчику возможность произвести осмотр и подтверждение этих дефектов, кроме того, ни при каких условиях, Заказчик не должен самостоятельно производить ремонт без специального разрешения Подрядчика.

7.2. Заказчик обязан обеспечить к началу проведения монтажных и пуско-наладочных работ:

– подготовку монтажных площадей,

– обеспечить площади электроосвещением,

– огородить на время проведения монтажных и пуско-наладочных работ придомовую территорию, находящуюся в зоне монтажа.

7.3. Заказчик обеспечивает свободный доступ специалистам Подрядчика для ведения монтажных и пуско-наладочных работ, сохранность монтажного инструмента и изделий на весь период монтажных работ.

8. Прочие условия

8.1. По письменному требованию Заказчика Подрядчик может оформить печатную версию оферты с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему публичному договору-оферте.

Письменным требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра настоящей оферты считается доставка в офис Подрядчика подписанной Заказчиком в двух экземплярах печатной версии настоящей оферты, содержащей реквизиты Заказчика.

Адрес для отправки: 129344, г.Москва, ул.Енисейская, дом № 1, строение 8.

8.2. Подрядчик делает все возможное, чтобы обеспечить качественное выполнение работ Заказчику в соответствии с п. 2.2. настоящей публичной оферты.

8.3.

Подрядчик не несет ответственности за нарушение условий договора оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, противоправные действия третьих лиц, а также любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Подрядчиком условий настоящей публичной оферты и не подконтрольные Подрядчику.

8.4. В случае невозможности выполнения работ по вине Подрядчика, Подрядчик обязуется произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком. В иных случаях возврат денежных средств не производится.

8.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до выполнения Сторонами своих обязательств. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон.

Если же Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то споры подлежат рассмотрению в Бабушкинском районном суде г. Москвы.

РЕКВИЗИТЫ ПОДРЯДЧИКА:

ООО «Климат-Мастер СПб»

Юридический адрес: 195271, г.Санкт-петербург, ул. Бестужевская, д.10 литер А, помещение 1Н

Фактический адрес: 195271, г.Санкт-петербург, ул. Бестужевская, д.10 литер А, помещение 1Н

ИНН 7841439448

КПП 780401001

ОГРН 1117847032973

Источник: https://www.daikin-shop.ru/mont/dogovor-oferta/

Образец договора сплит система монтаж продажа

Образец договора сплит система монтаж продажа

Про типовой образец договора купли-продажи стиральной машины читайте по ссылке: http://uropora.ru/dokumenty/dogovora/dogovora-kupli-prodazhi/dogovor-kupli-prodazhi-garazhnogo-boksa-obrazec.html

К дополнительным условиям относят:

  • важно понимать, что в договоре следует указать момент его вступления в силу;
  • это касается и срока действия договора, порядка внесения различных изменений;
  • список необходимых документов, сюда входит техническая документация на оборудование, различные сопроводительные документы;
  • действия в спорных, форс-мажорных ситуациях, которые на практике возникают довольно часто.

Когда будут учтены все существующие моменты, можно будет избежать в будущем лишних проблем.

Доверенность физических лиц заверяется у нотариуса, что касается юридических лиц, то доверенность и вовсе можно заверить подписью руководителя или печатью организации.

Скачать образец договора купли-продажи кондиционера.

Скачать бланк договора купли-продажи кондиционера.

Скачать образец договора купли-продажи кондиционера предприятию.

Скачать бланк договора купли-продажи кондиционера предприятию.

Скачать образец договора на установку кондиционера.

Скачать бланк договора на установку кондиционера.

Существенные условия договора купли-продажи кондиционера

Выделяя важные условия документа, то сюда принято относить, как договор, так и цену. Первый пункт, как правило, посвящается предмету сделки, а именно – кондиционеру.

Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

11.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Вступление Договора в силу

12.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и подписания приложений к нему и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

12.2.
Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13. Адреса и реквизиты Сторон Подрядчик: Заказчик: _________________________ ________________________ _________________________ ________________________ _________________________ ________________________ ____________/____________ ____________/___________ М.П. М.П.

СКВ, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки с Заказчиком. Наличие дефектов и сроки их устранения оформляются 2-сторонним актом. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

9.3.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

10. Расторжение Договора

10.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

— задержка Подрядчиком начала монтажа более чем на ____ по причинам, не зависящим от Заказчика;

— систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения монтажных работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на _________;

— _____________________________________________________.

10.2.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия — в Арбитражном суде Воронежской области.

11.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с ____________ и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору.

11.2.

Исполнитель обязуется осуществить поставку и монтаж, а Заказчик — принять и оплатить сплит-систему (кондиционер) (далее товар), наименование, цена, количество, номенклатура (ассортимент) и место установки которого указано в Спецификации (Приложение которое будет составлено на основании заявки победителя запроса цен), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Исполнитель гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации, товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями.

2.2. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет ___________, на работы (монтаж/демонтаж) составляет ___________.

Начало гарантийного периода исчисляется с даты поставки и ввода товара в эксплуатацию. Наладка, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание Товара проводиться по месту эксплуатации Товара специалистами Исполнителя. Все затраты по наладке, вводу в эксплуатацию и гарантийному обслуживанию несет Исполнитель.

2.3.

2.4. Количество товара, передаваемого Заказчику, должно точно соответствовать количеству, указанному в товарораспорядительных документах.

Источник: http://spravedlivost73.ru/obrazets-dogovora-split-sistema-montazh-prodazha

Договор на выполнение работ по установке кондиционера

Образец договора сплит система монтаж продажа
г.__________________ “___” __________ ____ г.

______________________________________________, именуем__ в дальнейшемПодрядчик”, в лице ________________________________________, действующ__ наосновании ______________________, с одной стороны, и _____________________,именуем___ в дальнейшем “Заказчик”, в лице _______________________________,действующ__ на основании _______________________________, с другой стороны,заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства провести монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию систем кондиционирования воздуха: __________________________, именуемых в дальнейшем СКВ, на объекте Заказчика _________________, расположенном по адресу: г. __________________________________ (далее по тексту “Объект”).

1.2. Подрядчик выполняет работы собственными (и/или: привлеченными) силами.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Договора (Приложение N _).

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена работ по Договору составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС _____ (__________) рублей.

2.2. Оплата по Договору производится в течение _____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (или: _____________________________________________).

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

3. Обязательства Заказчика

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Передать Подрядчику в _________________ срок со дня подписания настоящего договора до начала производства работ:

– строительную площадку (Объект), что включает в себя обеспечение беспрепятственного доступа сотрудников и исполнителей на стройплощадку в течение всего срока выполнения работ.

3.1.2. Осуществить приемку работ и конструкций в соответствии со СНиП.

3.1.3. Назначить Рабочую комиссию для приемки выполненных работ в течение _______________, с даты получения уведомления Подрядчика о готовности Объекта к сдаче, а также организовать работу этой комиссии в соответствии со СНиП.

3.1.4. Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Договора, в размерах, установленных в пункт 2.1 настоящего Договора.

4. Обязательства Подрядчика

4.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, с надлежащим качеством в соответствии со СНиП. Сдать Заказчику работы в состоянии, позволяющем вести нормальную эксплуатацию Объекта.

4.1.2. Совместно с Заказчиком подписывать акты о приемке работ.

4.1.3. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

4.1.4. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарных мероприятий и охране окружающей среды в объемах, необходимых для производства работ по настоящему Договору.

4.1.5. Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а при завершении работ – окончательную, уборку строительной площадки в объеме работ по настоящему Договору.

4.1.6. Вывезти в _____ срок со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных по Договору работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь.

4.1.7. Устранить по требованию Заказчика все недостатки и дефекты, выявленные в момент сдачи-приемки работ, в срок до _____ дней или в сроки, согласованные с Заказчиком.

5. Сдача и приемка работ

5.1. Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту сдачи-приемки, данный документ является гарантийным сертификатом качества.

5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

5.3. Заказчик не имеет права корректировать объемы, коэффициенты, расценки после подписания акта приемки работ.

6. Сроки выполнения работ

6.1. Дата начала выполнения работ “___” __________ ____, дата окончания выполнения работ “___” __________ ____. Подрядчик обязуется начать работы в течение _______ дней с момента перечисления Заказчиком на расчетный счет Подрядчика предоплаты.

7. Ответственность сторон

7.1. Подрядчик несет полную ответственность за своевременное и качественное выполнение работ.

7.2. Заказчик несет ответственность за приемку и оплату всех работ в сроки, установленные настоящим Договором.

7.3 Стороны несут ответственность друг перед другом за своевременное выполнение своих обязательств в размере ___% от суммы Договора за каждый день просрочки.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений (а именно: наводнения, землетрясения или иного стихийного бедствия), пожара, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9. Гарантии

Подрядчик гарантирует:

9.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации устанавливается ____ месяца на монтажные работы от даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты связанные с некачественным монтажом СКВ, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки с Заказчиком. Наличие дефектов и сроки их устранения оформляются 2-сторонним актом. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

9.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

11. Прочие условия

11.1. В случае невозможности разрешения путем переговоров споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательствам Российской Федерации.

11.2. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

11.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Договор на выполнение работ по установке кондиционера

Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Договора (Приложение N _). 2.1. Цена работ по Договору составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС _____ (__________) рублей. 2.2. Оплата по Договору производится в течение _____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (или: _____________________________________________).

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

3.1. Заказчик обязуется: 3.1.1. Передать Подрядчику в _________________ срок со дня подписания настоящего договора до начала производства работ: — строительную площадку (Объект), что включает в себя обеспечение беспрепятственного доступа сотрудников и исполнителей на стройплощадку в течение всего срока выполнения работ. 3.1.2.

Юрист Лебедев Антон Дмитриевич

По настоящему Договору Подрядчик обязуется на Объекте Заказчика своими силами и/или с привлечением Субподрядчиков в установленный разделом 3 (третьим) настоящего Договора срок по заданию Заказчика выполнить комплекс электромонтажных и монтажных работ по установки сплит-системы, в соответствии с утвержденным Заказчиком Локально-сметным расчетом (Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется оплатить выполненные Работы в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.2.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ2.1.

Общая Стоимость Работ (сумма Договора), подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Договору, определяется на основании Локально – сметного расчета (Приложение №1 к настоящему Договору) и составляет __________(___________) рублей 00 коп., в том числе НДС.2.2.

Порядок оплаты Работ по настоящему Договору:- Заказчик оплачивает предоплату в размере _________(__________) в т.ч.

Договор на установку кондиционера образец бланк

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель производит необходимое разовое техническое обслуживание (ТО), обеспечивающее штатную эксплуатацию сплит-систем и кондиционеров (в дальнейшем Оборудование) на Объекте Заказчика. Список Оборудования, принимаемого на обслуживание, приведен в Приложении №1, перечень работ по техническому обслуживанию, выполняемых Исполнителем, приведен в Приложении №1 к настоящему Договору.1.2.

Исполнитель принимает по акту от Заказчика на ТО исправное, находящееся в эксплуатации Оборудование.1.3.

Обслуживание производится исключительно сотрудниками «____________________».предоставить своевременно Заказчику соответствующие

В цену Договора входят стоимость самого товара и расходных материалов, тары, упаковки и маркировки Товара, а так же стоимость монтажных и пусконаладочных работ.

3.3. Срок выполнения монтажных и пуско-наладочных работ составляет 12 (двенадцать) рабочих дней.

4.1.Поставка Товара осуществляется Подрядчиком и считается исполненной после передачи Товара Покупателю по Накладной с проставлением на ней подписей представителей обеих сторон.

4.2. Доставка Товара осуществляется бесплатно (в пределах МКАД) в день, запланированный сторонами для начала монтажных и пуско-наладочных работ (далее по тексту — Работ). 4.3.

Образец договора поставки и монтажа оборудования, заключаемый между юридическими лицами

3.2.

настоящего Договора.2.2. Поставка Оборудования осуществляется по следующему адресу Покупателя: .2.3.

Оборудование считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной и акта выполненных работ.2.4.

Право собственности и риск случайной гибели на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной и акта выполненных работ.2.5.

Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования в упаковке, которая бы обеспечила сохранность оборудования во время транспортировки и до передачи оборудования Покупателю.2.7.

Образец договора на выполнение работ по монтажу

Виды и объем работ указаны в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

2.1. Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (Приложение №3), который Заказчику предоставляется Подрядчиком на момент подписания настоящего договора. Продолжительность работ: 30 дней с даты подписания настоящего договора сторонами.

3.4. Реализация материалов, не использованных Подрядчиком при выполнении работ по данному объекту и оплаченных Заказчиком, осуществляется Заказчиком. 4.1.

цвет белый; 6.Участок короба от внутреннего блока до наружной стены будет проложен с уклоном, в сторону стены, для удаления конденсата; 7.В связи с тем, что монтаж будет выполняться без альпинистов, клиент предупрежден, что не будет соблюдена вертикальность и горизонтальность прохождения фреоновой трассы по наружной стене.8.В стоимость монтажных работ не входит стоимость услуги пром.

альпинистов и авто вышки («мех руки»), их услуга оплачивается Заказчиком отдельно, если такая необходимость возникнет в силу непредвиденных обстоятельств.4. Порядок исполнения договора по монтажу4.1. Монтажные работы производятся « » 2013г.

Договор на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров

1.2.

Исполнитель принимает по акту от Заказчика на ТО исправное, находящееся в эксплуатации Оборудование. 1.3. Работы по ТО Оборудования производятся по адресу: ______________________________. 2.1. Исполнитель обязуется:

  1. провести работы качественно, в соответствии с инструкциями, разработанными для каждого типа Оборудования, принятого на обслуживание;
  2. произвести квалифицированное ТО оборудования систем кондиционирования воздуха в соответствии с перечнем работ (Приложение №1). Обслуживание производится исключительно сотрудниками «____________________».
  3. предоставить своевременно Заказчику соответствующие документы: счета, акты приемки-сдачи работ;
  4. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

2.2.Заказчик обязуется:

  1. выплатить Исполнителю вознаграждение, порядок и сроки выплаты

Договор подряда на монтаж оборудования

[название населенного пункта], ул. [название улицы], дом [номер дома]. 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором. 1.3. Для выполнения работ, указанных в п.

1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон 2.1. Подрядчик обязан: 2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение [значение] дней с момента заключения настоящего Договора; 2.1.2.

принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п.

1.1. Договора, для монтажа оборудования.

Источник: https://27advokat.ru/obrazec-dogovora-split-sistema-montazh-prodazha-48094/

Про закон
Добавить комментарий